水暖管道合同范本

暖管道合同范本第一篇

包人：____________(甲方)

包人：____________(乙方)

据《^v^合同法》，本着遵循公平互利和诚恳信用、等价有偿的规则，经甲乙双方友好协商，甲方将二楼、四楼、六楼、八楼、一零楼水暖工程分包给乙方施工，为明确双方责任和义务达成如下协议条款，以资共同遵守。

strong>第一条：工程概况

、工程名称：____________

、建设地点：____________

、乙方施工范围：二楼、四楼、六楼、八楼、一零楼施工图以内的水暖工程全部职业内容

、承包形式：包工包料、包工程质量、工期、进度、安全和文明施工

、核算性质：独立核算自负盈亏

、合同工期要求：

、竣工日期：按项目施工总承包合同及大庆万达广场项目工期确定的有关协议执行

、合同价款确定：

、执行项目施工总承包合同约定及合同清单中十二号清单

、综合单价工程量清单部分按乙方实际施工范围与业主的最终结算额为准。

、价格调整方式执行总承包合同约定

strong>第二条：合同有效期限：

项目施工总承包合同日期起至业主履行完全部合同义务止。

strong>第三条：双方的责任和义务

、甲方责任和义务

、负责对本工程进行监督管理。

、负责协调办理与本工程有关的施工、竣工、保修、结算等手续。

、根据乙方提交的工程款付款申请(工程付款节点结算书)甲方负责向万达业主催款和办理付款手续(包括进度款、竣工结算款、质量保证金等)。

、负责协调施工中与业主的关系。

、负责接待处理涉及到乙方施工范围内有关部门的检查，费用由乙方负责。

、协助乙方进行工程竣工结算(包括提供结算所需原始资料)。

、业主下发甲方的涉及乙方施工内容文件和资料甲方均提供给乙方一份。

、负责按乙方结算额向万达业主提供足额有效发票。

、甲方负责提供垂直运输设备、负责提供生产和生活所需的临时设施，生活正常用电、用水费用由甲方负责

零、甲方负责缴纳环境保护费;负责施工现场安全维护、夜间施工照明

、乙方责任和义务

、履行项目施工总承包合同、补充合同、协议等经济文件的全部责任和义务，并完全接受《目施工总承包议标承诺函》，自负盈亏，并承担由此产生的全部经济、民事及法律责任。

、接受甲方现场管理人员的监督，配合甲方现场工程师的职业，甲方有权对现场的不符合要求的职业给予处罚。

、为保证对本项目的实施进行控制，乙方代表人对本项目实施(包括质量、安全、C一、文明施工、成本控制、分包选择、材料采购、工期、效益、工程款回收和保修责任等目标)承担全面管理责任，执行甲方管理体系及各项管理要求，文明施工，安全生产，按当地政府规定，搞好环保和消防、保卫职业，如违反规定，由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

、必须挑选有丰富操作经验、责任心强和相应资质等级的项目管理人员负责本项目管理，由乙方直接任命，并报甲方备案。在施工中不得随意更换上述管理人员。任什么时候候，甲方均有权责成乙方更换甲方认为职业不称职的任何人员。

、承担所发生的安全事故责任以及由此产生的刑事及民事责任。

、必须遵守施工所在地政府对外来施工企业的有关法律、法规及条例，施工人员就业证、暂住证和上岗证齐全。任何因违反上述规定造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。

、为保证乙方施工工程的实施，乙方应提供所有实施工程所必须的所有机械设备和施工工具(不包括垂直运输设备)，乙方应采取有效措施保证其所有设备及工具等处于良好的情形，以利于施工。

、不在总承包施工合同约束范围内的，由乙方施工所用的材料、设备、周转材料由乙方自行采购。所有采购材料必须符合工程设计和施工规范及甲方、监理、业主的要求，严禁使用不合格材料，任何由于乙方违反此款的规定而导致或引致的所有损失由乙方承担。

、乙方按项目施工总承包合同、补充合同约定每月申报月结算

strong>第四条、工程师

、甲方派驻的工程项目总负责

名：职务：

、乙方派驻的项目经理

名：职务：

strong>第五条：资金、结算、付款管理

、如甲路线中国建筑第二工程局大庆万达项目经理部缴纳管理费(约定造价二%)，则甲方按乙方完成工程结算总价的二%向乙方收取管理费;反之甲方不收。

、甲方收取的管理费不含税金，即营业税、城建税、教育附加费、印花税及政府有关部门收取的费用。

、乙方按工程所在地缴税规定和率数依法纳税，每次付款时扣缴。

、在施工经过中发生需要缴纳的有些费用，由双方协商,根据收费部门计算依据和标准缴纳。对竣工结算之后发生的缴费,如由万达业主方代缴代扣，经双方确认在工程款结算中扣除。政府退款部分按双方交纳额返给对方。

、所有从业主处收取的工程款必须进入甲方银行帐户，业主将工程款支付给甲方后，甲方在扣划管理费、税费、及向政府缴纳的费用后，剩余资金三个职业日内付给乙方，乙方确保专款专用于本工程;

、工程结算和付款方式及付款比例严格执行项目施工总承包合同约定。

、乙方施工范围内的工程如果出现索赔事项，乙方应积极承担。

、乙方应按本工程的施工合同规定，及时地向甲方提供本工程的竣工、结算等基础材料，甲乙双方与业主方办理完竣工结算的一五日内，甲方按项目施工总承包合同约定的结算办法与乙方办清结算，并按本合同约定为双方出具有关文件和资料。

、涉及到乙方施工范围的所有发票均由乙方按甲方要求提供，因此增加的费用由乙方承担。

零、乙方施工范围内的工程造价结算职业由乙方负责编制、洽谈、签字，甲方负责配合。

一、涉及需限价的材料和业主供应材料按项目施工总承包合同约定执行。

二、设计变更、现场签证履行程序和时效性严格执行项目施工总承包合同约定。

strong>第六条、工程质量、工程保修

、本工程质量双方约定为：乙方施工的工程质量等级达到合格标准。

、工程验收质量等级如低于合同规定的质量等级，若业主增加扣留甲方质保金，甲方才能增加扣留乙方的质量保证金，(业主和甲方不能重复扣留质保金)，除此之外业主为此处罚甲方，其费用由乙方承担。

、由乙方缘故使乙方分项工程在规定时刻一次验收未通过而造成的工期、材料、机械台班等损失均由乙方承担。

、工程保修期执行项目施工总承包合同约定

strong>第七条、工期延误

不可抗力影响造成竣工日期推迟的延误，经业主确认后，甲方将通知乙方工期相应顺延。若非上述缘故，乙方未按合同工期(包括合同规定可顺延的工期)竣工，每延期竣工一天，如业主要求甲方承担违约金，乙方才能向甲方承担违约金，(业主和甲方违约金不重复计算)。除此之外业主为此处罚甲方费用由乙方承担。

strong>第八条、安全管理

、乙方应熟悉并能自觉遵守执行^v^及其他政府部门、当地政府颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，以及甲方对施工现场的管理实施细则、安全标准;必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实行;必须对其施工人员进行上岗培训和考核，持证上岗。

、乙方必须严肃执行员工安全事故报告制度，如发生安全事故，不得提供伪证，不准隐瞒不报。

、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的安全事故、交通事故(含施工现场内外)、火灾等灾害，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

strong>第九条、财务管理、合同管理、公章使用管理

、乙方为完成本工程的.结算付款向甲方提供三种发票：①劳务发票、②分包工程发票、③钢材发票;其中：劳务发票、分包工程发票开具目经理部单位名头，如乙方出具工程款发票已纳税，甲方不再重复扣缴任何税费，已扣缴部分在甲方与项目经理部，核定完后退还乙方。

、严格按甲方的规章制度及管理办法执行，以甲方的会计制度进行会计核算，会计资料的所有权归甲方。

、工程结算后一零天内，乙方将结算文件原件交甲方一份。

、乙方不得转包工程，如需分包部分工程，其分包合同由乙方与分包单位签订，由于分包产生的所有责任均由乙方承担。

strong>第十条、补充条款

程竣工后乙路线甲方提供肆套竣工资料(包括竣工图)以及相应的电子文件。工程竣工后所有乙方施工范围内的工程保修由乙方负责

strong>第十一条、其他

、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方完成本合同约定的职业内容并办理完工程结算，业主付清工程款(含质保金)后失效。

、项目施工总承包合同及补充合同是本合同的组成部分，具有同等法律效力。

、甲乙双方之间产生纠纷，或与业主之间产生纠纷应协商解决，协商不成由工程所在地法院管辖。

、本合同一式肆份，双方各执贰份，

、本合同订立日期：

方(公章)：_________乙方(公章)：_________

定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日_________年____月____日

暖管道合同范本第二篇

设单位:(下面内容简称甲方)承包单位:(下面内容简称乙方)

据《^v^合同法》的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的规则，经双方协商达成如下合同条款。

、工程概况

、工程名称:

、建设单位:

、工程地点:

、承包方式:包工、包料

、工程承包范围:

、工程施工内容:

、材料质量及配置标准

、地暖管道:采用PE-RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。

暖管道合同范本第三篇

洪光今年五十多岁了，胖胖的身材，一米八十多的大个子，加上二百多斤的体重，是大杨树林业局生活服务处的一名水暖维修工人，大众都亲切的叫他老刘。一部响个不停不关机的手机，一个装满维修工具的维修包是陪伴老刘职业的`“宝贝”。

刘在大杨树林业局职业了三十多年了，冬天的时候，供暖对大杨树而言是必须的，而暖气出故障往往是居民们最闹心的事务了。小到暖气不热，大到管道跑水，老刘总是热心的在接到报修电话的时候第一时刻赶往故障现场，无论是早上凌晨接电话，还是晚上半夜接到电话，总是保持着电话开机，并随时待命的情形。尤其是晚上半夜经常会有暖气漏水或者别的水暖故障，那时候，老刘总是在接到电话后第一个赶到，并且由于晚上经常有水暖事故，晚上睡觉都穿着衣服睡觉，老刘说，这是由于可以更快的去故障现场。

林业局兴林小区内经常有地沟里面出现故障，那时候，胖胖的老刘也总是会钻进地沟里，那胖胖的身材，在狭小的地沟内，灵活的干着维修职业，并且无怨无悔，有时候经常会在冬天干的满身都是水，一出门就都冻成了冰，浑身凉飕飕的，很是不舒服，然而老刘说，他已经习以为常了，为了做好一个好的水暖工，一个好的务林人，再苦再累，都无怨无悔。

暖管道合同范本第四篇

敬的公司领导、各位同事们：

着时刻的推移，二零xx年即将过去，在这年终岁末之际，对本人进入公司至今的这一段时刻，自己的职业情况和心得进行拓展资料。回顾这多少月的职业，在公司领导的带领下、各位同事的协助下、以及在各部门之间的配合下，我严格的要求自己，遵照公司的制度要求，始终坚持以认诚恳恳高效的职业为自己的指导想法，尽心尽职的完成了每一项责任范围内的职业。现将这多少月来的职业情况进行划重点，希望大家给予批评指正。

strong>一、主要职业及质量控制：

这多少月，我主要负责暖通工程安装，施工现场的管理及协调职业，以及配合经理对工程的竣工验收及室内采暖供热职业。作为一名水暖工程师，深知安装工程的质量合格与否，与原材料的使用密切相关。开门见山说，我针对所有进场材料，半成品等，除做好对照标准和设计要求核查，对施工方提交的相关材质报验资料进行核查外，还做好对材料进场时进行必需的其外观质量目测检查，对有在外观质量上不符合要求的，严禁使用在工程中。在施工经过中，坚持每天对现场各楼号进行巡视，及时掌握各工种的施工情况，对所反映难题及时到现场解决，遇到疑问及时查阅规范和图集或与设计部沟通，保证正确、及时的处理现场难题，尽量减少对施工的影响，并且督促现场监理对各工序的质量情况进行跟踪控制。对于工程中的工序作业，做好日常的巡视，检查职业。对检查经过中发现的难题，及时通知监理及施工单位工程项目管理部，并督促落实整改及进行再次复检。，尽职尽责地做好工程施工建设的质量控制，并不定期的现场施工现场安全情况进行检查。除了腿勤嘴勤以外，还必须要拥有充分的专业聪明及丰富的经验，才能做到处理随时可能出现的难题。

strong>二、存在的难题及改进措施

程于二零xx年开工，今年一一月封顶，为了能够凸显商业风格特点以及使用方面的需要，建筑内部的有些部位和商铺，在原设计图纸的基础上，改变了原来的使用功能和布局，为配合这些变更能够顺利实施，安装工程中的部分管道及设备，也需要做相应调整，无形中增加了施工难度及不可预见的困难，这就要求我们在下面的工程中，以不降低工程质量为前提，控制成本。

strong>三、—职业概述及合理化建议：

结过去，是为了更好的面向未来，通过划重点，我个人感触及建议：

、公司内部要发扬团队灵魂，一个人的能力毕竟有限，如果大家拧成一股绳，形成合力起到“事半功倍”的效果。但这一定要建立在每位员工具备较高的业务素质、对职业的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队灵魂就成了一句空话；

、加强公司各部门之间的沟通与配合，公司一盘棋，各有所侧重，分工不分家，每个部门看似独立，实际上相之间存在着必然的联系，只有多沟通，才能及时发现难题并加以纠正，这样做有效地发挥监督职能；并能及时的把信息反馈到领导层，把我们的职业从被动变为主动；

、要制定一套完善可实施性的工程管理制度，其中包括对监理单位、施工单位，由上到下，严格执行。

strong>四。明年的职业展望

装工程已进入正式施工阶段，在明年接下来的职业中，我将紧密围绕在公司的总体规划纲领下，切实可行的完成自己的职业，更加努力，更求进步，使自己的职业有更大的进步，争取为公司创新更大的效益。祝：公司明年有更大的进步。

暖管道合同范本第五篇

甲方上缴各项费用合计%（其中：管理费%；业务开拓费%；土建配套费%），土建配套费包括施工现场用水用电及补洞用料等费用，以结算造价为计算基数。生活区用电用水按表计量另行缴费。规费、税金、所得税由甲方代收代缴或乙方自行缴纳

三）、水暖工程：

、人工：

)给排水：给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，给排水体系、消防栓体系安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

)室内供暖：采暖体系用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，该体系的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

)消防喷淋体系：该体系用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

三）、其他方面需做到的：

)各工种做到工完场清。

)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。

)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。

)现场文明施工和环境保护。

)对主体结构成品及半成品的保护。

)成品、半成品的倒运。

二条承包方式、取费标准：

、承包方式：水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨影响的方式承包。

、工程验收：依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。

、综合单价：㎡元/

三条双方责任

一）甲方

、甲方代表：

、甲方负责提供施工图纸

、甲方负责提供水暖电工程主要材料。

、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办，费用由乙方自理。

、负责管理安全、质量、进度和施工技术，协调各专业正常施工。

、甲方统筹安排乙方的生产。

、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，不需要乙方签字认可，罚款金额在工程进度款中扣除。

、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。

二）乙方

、乙方驻工地全权代表（班组长）：（乙方全权代表驻现场时刻每月不少于二八天，以甲方考勤为准，每月少于一天罚款元/天）。

、乙方必须持有效的资质证书。并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员想法素质、技术素质身体素质能满足所承担工程的需要、。

、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的’要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。

、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健壮措施。若发生安全事故，由乙方承担由此发生的费用。

、乙方现场施工用电从二级配电箱接出

、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健壮、职业岗位培训，独特工种持证上岗率达一零零%。进场前必须递交独特工种上岗证。

零、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求，并承担因自身缘故延误的工期及费用损失。

四条工期、质量、成品保护、安全文明施工

、工期：乙方应满足甲方总进度规划和甲方规定的控制点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准，乙路线甲方交齐施工技术及质保资料，提交竣工验收报告，并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到工程质量等级需返修的，则返修的工期计入总工期。因乙方缘故造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行，合同工期如遇下列情况，经甲方与业主方协商，业主方同意签证，可作相应顺延：

）、重大的设计变更而影响正常施工的；

）、人力不可抗的影响而影响乙方施工的；

）、施工中非乙方缘故而连续停电、停水八小时以上，影响正常施工的。

方工期与甲方所要求的进度不符，甲方可以要求乙方赶工，并在二天内提出改进措施报甲方认可；因乙方缘故造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视

体情况，按元/天罚款，工期延期超过三天，甲方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方缘故造成工期延误，工期顺延.

、质量：该工程质量标准确保标准，乙方施工应严把质量关。

)、合同单价结算按合格工程标准定价，按建筑质检站验收质量等级达到合格标准；工程质量以工程最终验收标准来定。

)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、民族及当地现行的施工操作规范组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行，甲方有权处以罚款，同时，甲方另行组织返工，所发生费用由乙方承担。

)、凡属于隐蔽工程及中间验收工程，由乙方提前小时以书面形式通知甲方现场代表，由甲方代表组织有关人员共同验收，验收合格并签字认可后方可进行下一道工序施工。隐蔽前小时内甲方末组织相关人员验收，又无其他通知，乙方可进行下道工序施工。甲方有权要求复查，复查不合格，其返工损失费用由乙方负责。

)、工程完工时，由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收，验收根据施工图纸和民族现行标准规范进行，个别部分达不到标准由乙方按甲方整改方案在规定时刻内完成，费用由责任方支付。

）、如乙方未达到合同质量等级标准，需返工并达到约定质量标准，所有费用由乙方承担，否则甲方将按照分包结算价款的%，对乙方进行处罚。

)、本承包工程应严格实行“三检制”。承包工程实施经过中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时，上道工序要为下道工序创新良好的施工条件，注意现场的文明施工及成品的保护，下道工序要注意保护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的保护是乙方的责任，任何交叉作业中因管理不善或恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承担。

)、任何一道工序完工，进行下道工序的施工前，乙方应申请检查验收。

、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大致作相应赔偿和处罚。

、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工经过中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作元的罚款。

、乙方应按甲方规定标准对其在场职业人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故以及由此引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。

、安全生产和职业安全健壮：杜绝重大伤亡事故，减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健壮制度及操作规程，在施工经过中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》。一旦发生安全事故，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款。

五条工程结算与工程款支付

、乙方承担的施工项目按合同固定单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

、工程款支付：

工程无预付款。

、平时只预付生活费，每月不超过元，其余到竣工验收后按承包金付足%，余%在竣工验收后付清。

六条对其它分包商的管理

果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。

七条履约担保：

、乙方在签订本合同同时，向甲方提交%履约保证金作为履约担保，提交方式为现金；

、履约保证金返还期限为工程承包范围内的工程完成并验收合格后日内，同时达到招标文件相关要求，不计利息返还给乙方。

八条其他

于乙方缘故中途退场和违约，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权利。已完工程量按照%结算，结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处罚等费用。

名：甲方

暖管道合同范本第六篇

方：

方：

据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的规则，甲方将项目中的安装工程委托乙方施工，为明确双方在施工经过中的权利、义务、责任，经甲乙双方充分协商签订本合同，双方共同遵守。

一条工程概况

、工程名称：

、工程地点：

、结构类型：

、建筑面积：地下二层，地上三三层四栋，三层框架一栋，车库一个，约一五零零零零㎡；以施工图纸实际建筑面积为准。

、承包范围：按甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书’里面涉及的施工范围执行。

二条承包形式：包工包料，包验收。

三条工程计价：

工程执行甲方与建设方签署《建设工程施工合同协议书》工程价款及计价方式的基础上，甲方扣留一四。七五%的管理费用，（含税金及大合同内建设方下浮的二%），竣工验收合格后除保修金外一次性付清。

四条付款方式：执行甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》内容，在建设方拨款到位后三个职业日付给乙方。

五条工程质量、材料认证、施工工期、保修条款、安全文明施工，违约责任等，均按甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书’里面涉及乙方的条款执行。

六条合同履约金：

合同签订后当日向甲方缴纳保证金四零万元（肆拾万元），接到甲方进场通知三日内再向甲方缴纳保证金四零万元（肆拾万元），逾期不交，合同视为作废，前期所交保证金不予退还。共计捌拾万元整，如两个月内不能按时进场，全部退还保证金，不计利息，合同仍然有效。保证金的返还按甲方与建设方签署的合同执行。

七条其之约定：

、甲方统一向乙方提供临建，以安排职业人员办公、工人居住及材料库房。临建费用由乙方承担。

、乙方施工中发生的水电费由甲方承担，但乙方人员在施工中及宿舍内发现浪费用水（常流水）、用电（常明灯），发现一次罚款五零零—一零零零元。

、乙方服从建设方委托的管理人员，工程监理人员，甲方管理人员的统一管理和指挥，如乙方人员无正当理由不服从者，发现一次罚款五零零—一零零零元。

、乙方不得以各种理由停止施工或向建设方及甲方闹事，如果发现一次罚款一万元，发现三次，将无条件自动退场。

、维护甲方形象和权益，做好工人想法职业，禁止赌博、打架、酗酒闹事，传播淫秽物品，禁止发生拉闸，爬塔吊，不允许随意到政府有关部门上访闹事，扰乱社会安定，和谐的行为，如发现类似事件，乙方接受有关部门的经济处罚并承担全部经济责任，发现一次罚款一零零零零元，发现三次，将无条件自动退场。

、因乙方缘故造成的安全事故，由乙方负责并承担所有的经济责任赔偿，触及法律的追究法律责任。同时接受上级主管部门和本公司的处罚。

、因甲方缘故造成停工，甲方承担因此给乙方造成的一切经济损失，因乙方缘故造成停工，乙方承担给甲方造成的一切经济损失。

八条乙方做好属于自己完整的施工资料，按时交与甲方归档。

九条乙方承担涉及自身的一切政府所缴纳的费用，如人身保险，材料检测等费用。如甲方代交的，乙方把款直接付给甲方

十条其他

、甲路线乙方提供，甲方与建设方签署的《建设工程施工合同协议书》复印件一份，总承包单位授权委托书复印件一份，被委托人身份证复印件一份，作为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。

、本合同未尽事宜，双方本着友好合作灵魂协商解决。

、合同双方签字后生效，工程款结清后合同终止。

、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

、附上乙方施工项目经理的名单，身份证复印件和结算工程款的具体负责人名单，身份证复印件，不经甲方同意乙方不得随意变更上述人员。否则出现后果乙方承担一切责任。同时附上技术人员，施工人员的花名册及独特工种的上岗复印件。

方（盖章）：乙方（盖章）：

方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：

__年___月___日___年___月___日

暖管道合同范本第七篇

敬的公司领导各位同事们：

着时刻的推移，二零xx年即将过去，在这年终岁末之际，对本人进入公司至今的这一段时刻，自己的职业情况和心得进行拓展资料。回顾这多少月的职业，在公司领导的带领下、各位同事的协助下、以及在各部门之间的配合下，我严格的要求自己，遵照公司的制度要求，始终坚持以认诚恳恳高效的职业为自己的指导想法，尽心尽职的完成了每一项责任范围内的职业。现将这多少月来的职业情况进行划重点，希望大家给予批评指正。一、主要职业及质量控制：

strong>一、在这多少月，我主要负责水暖管道，通风与空调安装工程等方面

工现场的管理及协调职业，以及配合经理对四期工程的竣工验收及室内采暖供热职业。作为一名水暖工程师，深知安装工程的质量合格与否，与原材料的使用密切相关。开门见山说，我针对所有进场材料，半成品等，除做好对照标准和设计要求核查，对施工方提交的相关材质报验资料进行核查外，还做好对材料进场时进行必需的其外观质量目测检查，对有在外观质量上不符合要求的，严禁使用在工程中。在施工经过中，坚持每天对现场各楼号进行巡视，及时掌握各工种的施工情况，对所反映难题及时到现场解决，遇到疑问及时查阅规范和图集或与设

部沟通，保证正确、及时的处理现场难题，尽量减少对施工的影响，并且督促现场监理对各工序的质量情况进行跟踪控制。对于工程中的工序作业，做好日常的巡视，检查职业。对检查经过中发现的难题，及时通知监理及施工单位工程项目管理部，并督促落实整改及进行再次复检。，尽职尽责地做好工程施工建设的质量控制，并不定期的现场施工现场安全情况进行检查。颐和城府四期竣工验收及供暖职业，是比较繁琐与细致的，除了腿勤嘴勤以外，还必须要拥有充分的专业聪明及丰富的经验，才能做到处理随时可能出现的难题。现已配合李经理较好的完成了这两项职业。

strong>二、存在的难题及改进措施

程于二零xx年开工，今年月封顶，为了能够凸显自己酒店的风格特点以及使用方面的需要，建筑内部的有些部位和房间，在原设计图纸的基础上，改变了原来的使用功能和布局，为配合这些变更能够顺利实施，安装工程中的部分管道及设备，也需要做相应调整，无形中增加了施工难度及不可预见的困难，这就要求我们在下面的工程中，以不降低工程质量为前提，控制成本，在明年正式施工前，与参建各方协商沟通，争取拿出最好的变更方案，来完成工程后期的顺利施工。

strong>三、职业概述及合理化建议：

结过去，是为了更好的面向未来，通过划重点，我个人感触及建议：

、公司内部要发扬团队灵魂，一个人的能力毕竟有限，如果大家拧成一股绳，形成合力起到“事半功倍”的效果。但这一定要建立在每位员工具备较高的业务素质、对职业的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队灵魂就成了一句空话；

、加强公司各部门之间的沟通与配合，公司一盘棋，各有所侧重，分工不分家，每个部门看似独立，实际上相之间存在着必然的联系，只有多沟通，才能及时发现难题并加以纠正，这样做有效地发挥监督职能；并能及时的把信息反馈到领导层，把我们的职业从被动变为主动；

、要制定一套完善可实施性的工程管理制度，其中包括对监理单位、施工单位，由上到下，严格执行。

strong>四、明年的职业展望

装工程已进入正式施工阶段，在明年接下来的职业中，我将紧密围绕在公司的总体规划纲领下，切实可行的完成自己的职业，更加努力，更求进步，使自己的职业有更大的进步，争取为公司创新更大的效益。祝：公司明年有更大的`进步。

暖管道合同范本第八篇

方：(下面内容简称甲方)

方：(下面内容简称乙方)

照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本工程施工事项协商一致，达成如下协议。

strong>一、工程地点：

水四组中心村三一二国道南北两侧

strong>二、工程内容：

、国道南接通到北总管道，架设厚度管一八零米，砌留水井五个。

、国道北侧架设厚度管三六零米，砌留水井八个。

、架设Φ三零零PE管下水管道五四零米，砌下水井九个(注：管线长度根据实际开挖丈量结算)。

strong>三、工程工期

工日期：年月日

工日期：年月日

strong>四、工程价款

程款共计二二二九七零元，其中：暖气管道五四零米，共计一六零八七元;下水管道五四零米，共计六二一零零元。

strong>五、甲乙双方的责任

、甲、乙双方共同协商管道走向、放线。

、甲方应提供乙方安装管道时临时水、电供应，费用由乙方承担。

、甲方负责建设区域的管理协调职业。

、乙方所购买的材料，必须有合格证和检验报告。

、乙方负责供暖调试，并达到设计要求，费用由乙方承担。

、乙方在施工时应充分考虑今后甲方在使用中的维护方便。

、乙方负责施工中对甲方其他设施的保护，如有损坏应负责修理或赔偿。

、乙方应充分考虑甲方提出的分段施工的要求，在施工中合理安排以免造成重复浪费。

暖管道合同范本第九篇

包方：（下面内容简称甲方）__________

包方：（下面内容简称乙方）__________

、乙双方，依据《^v^合同法》有关条款，就百盛香墅六号楼工程水暖安装工程事宜，经双方友好协商，协议如下，并严格执行：

、工程名称：百盛香墅六号楼水暖安装。

、工程地点：经纬街四小学东路南

、工期：

、验收日期：

、验收标准：按设计图纸和建筑水暖安装验收规范验收。

、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防护用品等整体方式承包。

、合同造价及付款

工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算，工程竣工验收合格后壹个月内以房顶款给乙方。

、甲、乙双方义务和责任：

一）甲方义务和责任：

、根据合同规定，按时结算。

、甲方在按期履行验收义务，在施工期间，甲方发现有任何异议，可要求乙方马上整改。

、帮助乙方与其他施工单位进行沟通协调。

二）乙方义务和责任：

、乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工，施工经过中如需对图纸进行修改，应征得甲方书面确认，并确保工程质量，否则，由此给甲方造成的损失由乙方负责；

、年月日至月日施工期间乙方派相关职业人员负责甲方施工维护，以确保施工期间职业顺利进行；

、乙方应确保在其施工人员及职业人员不得与施工场地内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。

、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量。

、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

、违约条款

、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量和进度。如发生质量难题或由于乙方的责任使甲方不能在年月日至月日正常使用，乙方偿付甲方合同总额的一零%做为违约金。

、甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项。

、甲方如在乙方制作中途对设计方案有较大变更，双方应签定书面变更协议，甲方应承担乙方由此增加的全部费用。

、本合同内容的修改或变更均应甲、乙双方共同书面认可；由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行，对方有权终止合同，由此造成的损失，由违约方赔付。

一、双方均有就本合同对外保密的责任。

二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至履行完毕之日自动作废。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

三、甲、乙双方对合同产生之任何争议，双方友好协商，协商不成双方均有权申请人民法院判决。

四、施工图纸为本合同的附件，具有同等的法律效力。

方（公章）：_________乙方（公章）：_________

定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

________年____月____日_________年____月____日

暖管道合同范本第一零篇

方(发包方)：(下面内容简称甲方)_________

方(施工方)：(下面内容简称乙方)_________

友好共赢协商，甲乙双方就《郑东新区龙湖区域环路通信管理工程》埋设施工事宜，达成如下协议：

、甲方发包给乙方_________区_________区域_________路通信管理埋设工程施工，长度约_________公里。地点位于_________。

、按图纸设计的通信管道与通道施工要求进行施工。

、根据工程地质情况，甲方必须具备良好的施工条件和施工环境，协调周边和政府、监理人员的关系，积极推进工程施工顺利进展；乙方不参与本工程地形地貌的填充安宁整，只保持正常而具备条件路段的管材埋设施工。

、本工程通信管材确定为最高三二孔，外径在一一零mm的塑料管，过路支管为一层四孔，正常四层叠铺，每层八根，入孔井相距一二零m—一五零m，井深。

、甲方无偿提供管材、入孔井盖和施工所需用的沙子、水泥、砖。

、承包单价为税后综合单价，每千米壹拾柒万元人民币(不含预算规费、均按延长米计取单价)。

、付款方式为五零零零米一个支付节点，支付已完成工程的九零%的款，余款一零%待工程全部验收合格后付清。

、通讯管道材料保证金为拾万元，工程进入施工时，每遇一个支付节点甲方返还保证金二零%，工程按四个节付点返完。

、施工经过中，如果没有经乙方同意，因甲方的缘故而造成停工，甲方应承担乙方的一切经济损失，如果经甲乙双方同意停工时，停工不得超过三个职业日，超过三个职业日甲方承担乙方工人工资。

零、甲方在支付点时，如果不支付乙方已完成的工程款或欠缺工程款，乙方有权停工。

一、双方责任和义务：甲乙双方履行以上一零条各自的责任和义务时，不得推诿或回避。甲方必须保证有连续管道铺设场地，必须保证所供材料，按节点支付承包费，不得借助业主拨款才给施工队付款，不得借口不良事项回避付款。甲方对施工方有监督及协调的权利和义务。乙方必须按图施工，必须按要求工期完成任务，保证施工质量，防范安全事故，服从甲方安排。乙方对甲方有建议献策的权利和义务。

二、争议的解决：发生争议，双方友好协商解决，协商不成时，可诉至当地人民法院。

三、违约责任：违约方承担一切违约经济损失和法律责任，同时加罚工程造价二%的违约金。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效，工程相关事项履行完毕本协议天然终止。

方(公章)：_________

方(公章)：_________

_______年____月____日

暖管道合同范本第一一篇

方：

方：

着平等互利的规则，按民族《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：

、工程承包内容：空调、暖气管道预埋施工

、工程地点：

、安全：在施工经过中，一切安全事故由乙方自行负责。

、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。

、乙方应认真按照标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方缘故达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。

、价格：本工程量为综合包干价人民币元。

、施工中由地方影响影响的由甲方负责协调。

、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。

、工期：天。

一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。

二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。（以票据为准）

方（公章）：_________

方（公章）：_________

________年____月____日

暖管道合同范本第一二篇

包方：__________公司(下面内容简称甲方)

包方：__________(下面内容简称乙方)

据《^v^建筑法》、《^v^民法典》和《建筑工程安全生产管理条例》，本着平等、自愿、公平和诚恳信用规则，结合工程实际情况，通过甲乙双方协商一致达成协议(合同)如下：

strong>一、承包工程名称及施工日期

程名称：__________。

包工程：__________。

工日期：_____________年_____月_____日。

工日期：_____________年_____月_____日。

strong>二、协议(合同)价款

包工程面积为：__________㎡。

包人工费单价为：_______________元/㎡。

包人工费总价为：__________(小写)_____元(大写)_____元。

励方案见附件。

strong>三、工程承包方式

包方式：__________清包人工费，经济独立核算承包。执行各种施工规程、规范和业主方、甲方的现场指示。以现场样板、核准的图片为准。属于乙方施工范围而未按规范要求施工，甲方将扣除相应款项。

strong>四、承包内容：

工内容包括施工图全部内容：负责给排水、采暖工程施工、给水采暖以进户阀门(含)为界限、排水以排水井为界限。室内地热管线分布详图、分水器标签。含工程内外临时用水管线安拆，室内外管线挖填。下水管线砼垫层浇筑，设置标准预留孔，管线安装完毕后，吊盒支拆及细石砼浇筑，作业现场工完场清，指定地点堆放材料。

strong>五、工程拨款方式：按形象进度分期付款。

、主体四层结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价二零%;

、主体工程结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价三零%;

、内外装饰结束，经检验合格，拨工程清包人工费总价三零%;

、余款在工程竣工验收合格后支付，结算时依据施工图纸面积，扣除保修金、罚款金额和领取物品核销款项后，一次结清。

、为确保农民工工资发放，乙方应按工程进度每月将工人的工资表明细上报甲方项目部，项目部核实工程量依据形象进度发放承包人工程进度款。

strong>六、甲乙双方的义务和权利

一)甲方的义务和权利：

、协议(合同)价款支付。由工地施工员、项目工程负责人审核签字后支付。

、负责质量及安全的指导。检查工地各工种施工质量，督促施工进度，组织验收职业。负责材料采购运输供应，现场^v^三通一平^v^职业。

、甲方负责内业资料整理及各种建筑材料化验送试职业及费用，负责施工组织设计及各种方案编制、技术交底和进度规划编制。

、乙方在施工中应严格执行甲方拟定的工程安全、质量、进度和文明施工等规划，合理组织本工种人员和技术力量，如达不到施工要求，甲方有权组织人员施工，费用由乙方承担，并按市场价格二倍予以扣除。

、如严重违反上述几条规定，乙方须无条件退场，按完成职业量的七零%结算。如野蛮违章施工、浪费材料，甲方有权做罚款处理，严重者清除现场，乙方应无条件退出，一切损失有乙方负责。

二)乙方的义务和权利：

、做到文明施工，好料废料分清堆放，包装材料装袋绑扎归垛，节约用料不造成人为浪费。工完场清，工完料清，确保正常施工，如有浪费现象，发现后做罚款处理。应按需提料，多余部分视情节处理。完工后按甲方指定地点运输、堆放材料。

、乙方必须服从甲方领导、工程技术人员、安全员的要求。服从上级质检、安全、监理检查指导，规范施工程序，坚持安全第一、文明施工。

、提前七天报送材料采购规划，报送甲方材料员，否则因材料影响工期及误工，由乙方负责，追究责任并作罚款处理;甲方未能按约定时刻供料影响工期，可以顺延，材料不合格的有权拒绝使用。

、由于现场情况的变化及复杂性、突发性等，各工种要承担人工费总价的一%临时用工费，由现场工程指挥人员临时调用，费用超出部分，由甲方承担，节余归各施工队。

、现场本工种工具、用具、个人防护用品、防雨用具乙方自备。

、乙方在承包的工程施工范围内，应按要求交纳意外